О выделении Министерству экономического развития Республики Южная Осетия денежных средств на приобретение и доставку автобусов марки ПАЗ-3206-110-60 и ПАЗ-32054-67
1. В связи с необходимостью возобновления транспортного сообщения по маршруту Цхинвал-Ленингор, принять предложение Министерства экономического развития Республики Южная Осетия о приобретении и доставке четырех автобусов марки ПАЗ-3206-110-60 и четырех автобусов марки ПАЗ-32054-67 на общую сумму 8 934 984,00 рублей.
2. Министерству финансов Республики Южная Осетия выделить в недельный срок Министерству экономического развития Республики Южная Осетия из государственного бюджета Республики Южная Осетия указанную в пункте 1 настоящего Распоряжения сумму.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на первого заместителя председателя Правительства Республики Южная Осетия (Мелкоев Г.М.).
Председатель Правительства Республики Южная Осетия Р. ХУГАЕВ
г.Цхинвал, 13 сентября 2012 года
***
Постановление Правительства Республики Южная Осетия
Об утверждении Порядка восстановления и строительства объектов жилищного фонда Республики Южная Осетия
В целях эффективной реализации комплекса мероприятий по восстановлению и строительству объектов жилищного фонда Республики Южная Осетия Правительство Республики Южная Осетия постановляет:
1. Утвердить Порядок восстановления и строительства объектов жилищного фонда Республики Южная Осетия и методику расчета предельного объема финансирования на восстановление и строительство объектов жилищного фонда (прилагаются);
2. Просить Президента признать утратившим силу Постановление Президиума Правительства Республики Южная Осетия от 28 апреля 2009 года № 111 «Об утверждении Порядка реализации проекта по восстановлению и новому строительству индивидуальных жилых домов в Республике Южная Осетия, разрушенных в результате военной агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года»;
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Республики Южная Осетия (Мелкоев Г. М.).
Председатель Правительства Республики Южная Осетия Р. ХУГАЕВ
г.Цхинвал, 19 сентября 2012 года
Порядок восстановления и строительства объектов жилищного фонда Республики Южная Осетия
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятий по восстановлению и строительству объектов жилищного фонда Республики Южная Осетия в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2012 год», утвержденной Распоряжением Правительства Республики Южная Осетия от 3 июля 2012 года № 104.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила финансирования и механизм восстановления и строительства объектов жилищного фонда Республики Южная Осетия.
1.3. Настоящим Порядком руководствуются органы исполнительной власти Республики Южная Осетия и местные органы государственной власти, уполномоченные органы, ведомства и организации, участвующие в реализации мероприятий по восстановлению и строительству объектов жилищного фонда Республики Южная Осетия.
1.4. Утвержденные Правительством Республики Южная Осетия списки объектов жилищного фонда Республики Южная Осетия, подлежащих восстановлению и строительству, направляются в Государственное унитарное предприятие «Управление по восстановлению жилого фонда Республики Южная Осетия» для реализации программ восстановления и строительства объектов жилищного фонда Республики Южная Осетия.
1.5. С учетом объемов финансирования мероприятий по восстановлению объектов жилищного фонда список объектов может быть разделен на календарные этапы, с учетом сроков реализации и приоритетности в соответствии с заключением Государственной жилищной комиссии.
1.6. Для осуществления работ по восстановлению и строительству объектов жилищного фонда в соответствии с настоящим Порядком Заказчиком выступает Государственное унитарное предприятие «Управление по восстановлению жилого фонда Республики Южная Осетия».
2. Основные функции заказчика
2.1. Предметом деятельности заказчика – Государственного унитарного предприятия «Управление по восстановлению жилого фонда Республики Южная Осетия» является строительство новых объектов, реконструкция, проведение капитального ремонта.
2.2.Государственное унитарное предприятие «Управление по восстановлению жилого фонда Республики Южная Осетия» осуществляет утверждение перечня генподрядных организаций, привлекаемых для восстановления и строительства объектов жилищного фонда Республики Южная Осетия.
2.3. Финансирование работ Государственного унитарного предприятия «Управление по восстановлению жилого фонда Республики Южная Осетия» осуществляется Правительством Республики Южная Осетия в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2012 год», утвержденной Распоряжением Правительства Республики Южная Осетия от 3 июля 2012 года № 104, по заявкам «Управления по восстановлению жилого фонда Республики Южная Осетия»
2.4. Государственное унитарное предприятие «Управление по восстановлению жилого фонда Республики Южная Осетия»:
– готовит и утверждает всю разрешительную документацию на восстановление и строительство объектов жилищного фонда Республики Южная Осетия согласно утвержденным спискам;
– заключает договоры подряда с проектной организацией на разработку проектно-сметной документации и проведение изыскательских работ;
– заключает договоры подряда с Государственным учреждением «Управление государственной экспертизы» на экспертизу проектно-сметной документации и изыскательских работ;
– заключает договоры генподряда со строительными организациями на восстановление и строительство объектов жилищного фонда Республики Южная Осетия;
– утверждает перечень лиц, которые от имени заказчика уполномочены осуществлять контроль и технический надзор за проведением строительно-монтажных работ и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые работы и законченные работы и давать предписания об устранении замечаний, о прекращении или временной приостановке работ;
– получает разрешение на выполнение строительно-монтажных работ;
– передает подрядчику, в соответствии с действующим в Республике Южная Осетия законодательством, документы об отводе земельного участка, необходимые согласования и разрешения;
– передает подрядчику в производство работ утвержденную и прошедшую экспертизу проектно-сметную документацию;
– утверждает графики выполнения работ;
– проверяет наличие необходимых лицензий и сертификатов у исполнителей работ и поставщиков материалов;
– принимает решение о необходимости авторского надзора проектной организации;
– устанавливает порядок ведения исполнительной и производственной документации, не предусмотренной непосредственно нормативными документами, и сообщает об этом подрядчику;
– осуществляет контроль и технический надзор за строительством, соответствием объема, стоимости и качества работ проектам, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ;
– контролирует выполнение графика производства работ;
– принимает от подрядчика законченные работы в соответствии с условиями договора подряда;
– производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций;
– в необходимых случаях организует внесение изменений в проектно-сметную документацию, ее переутверждение и изменяет сроки завершения отдельных видов работ или этапов строительства;
– по согласованию с Правительством Республики Южная Осетия принимает решение о временном прекращении строительства и консервации объекта, утверждает смету на выполнение работ по консервации и контролирует их качественное выполнение;
– при обнаружении отступления от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям действующего в Республике Южная Осетия законодательства, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и предъявляет виновной стороне предусмотренные договором санкции;
– организует приемку законченного строительством объекта;
– представляет документы, необходимые для приемки объекта в эксплуатацию;
2.5. Гражданин-заявитель имеет право выбора одного (из числа утвержденных Заказчиком) типовых проектов индивидуальных жилых домов в пределах площади дома, утвержденной Государственной жилищной комиссией Республики Южная Осетия.
3. Права и обязанности заказчика
3.1.Заказчик при реализации возложенных на него задач и обязанностей по строительству объекта имеет право:
– привлекать на договорных или иных условиях юридических и физических лиц в качестве консультантов – экспертов и исполнителей задач, выполнение которых возлагается на заказчика;
– принимать решение о соответствии предъявленным требованиям выполненных работ, конструкций и систем, объекта в целом;
– выступать в качестве истца и ответчика при ведении дел в судах, органах государственного арбитража и надзорных органах.
3.2. Заказчик обязан:
– вести бухгалтерский, оперативный и статистический учет, составлять и представлять отчетность в установленном действующим в Республике Южная Осетия порядке;
– представлять в соответствующие государственные органы материалы по итогам хозяйственной деятельности, другие отчетные данные и необходимую информацию о результатах производственной и финансовой деятельности за отчетный период и выплачивает в установленные сроки налоги и платежи по месту регистрации заказчика;
3.3. Заказчик несет материальную или иную, предусмотренную действующим в Республике Южная Осетия законодательством или договором, ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств.
4. Порядок финансирования
4.1. Правительство Республики Южная Осетия финансирует работы, проводимые Заказчиком по восстановлению и строительству объектов жилищного фонда Республики Южная Осетия по заявкам заказчика;
4.2. Заказчик осуществляет перечисление денежных средств генеральному подрядчику в соответствии с заключенным договором генерального подряда, утвержденным списком жилых домов (являющимся неотъемлемой частью договора генерального подряда), в пределах средств, определяемых в соответствии с Методикой расчета предельного объема финансирования на восстановление и строительство объектов жилищного фонда (прилагается);
4.3. Заказчик составляет и согласовывает с Правительством Республики Южная Осетия смету расходов на выполнение функций заказчика и иных работ, выполняемых заказчиком, по каждому объекту строительства;
4.4. Размеры средств на содержание службы заказчика определяются в размере 1,93% от общей стоимости строительства.
4.5. Устанавливает по согласованию с генеральным подрядчиком условия промежуточных платежей и окончательного расчета за выполненные работы и оказанные услуги;
4.6. Перечисляет исполнителю работ обусловленный договором аванс и оплату выполненных работ из расчета стоимости 1 кв.м. общей площади возводимого объекта с учетом всех затрат по сводному сметному расчету, составляющего 30 000 рублей;
4.7. По согласованию с Правительством Республики Южная Осетия организует проведение аудиторской проверки деятельности заказчика;
4.8. Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на восстановление и строительство объектов жилищного фонда осуществляется Правительством Республики Южная Осетия.
Методика расчета предельного объема финансирования на восстановление и строительство объектов жилищного фонда
Настоящая методика разработана в целях определения объема финансирования на восстановление и строительство объектов жилищного фонда Республики Южная Осетия на основании:
– Сведений о стоимости основных строительных материалов в Республике Южная Осетия, используемых при строительстве индивидуальных жилых домов;
– Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции, машины и механизмы, применяемые в строительстве, утвержденные Приказом Министра капитального, дорожного строительства и архитектуры Республики Южная Осетия от 2011года;
– Средняя стоимость 1 квадратного метра строящегося индивидуального жилого дома в городе Цхинвал Республики Южная Осетия 30 000 р/m2 (сметный расчет стоимости строительства типового проекта жилого объекта).
Стоимость строительства индивидуального жилого дома определяется по формуле:
Сн= m2хPm, где
Сн- объем средств выделяемых на новое строительство жилого объекта;
m2 – общая площадь жилого объекта 125 (сто двадцать пять)кв.м;
Pm= стоимость 1 кв.м общей площади индивидуального жилого дома составляет 30000 (тридцать тысяч)рублей;
Сн= 125×30000=3 750 000 (три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
При капитальном ремонте стоимость строительства определяется согласно сметному расчету, составленному на основании дефектной ведомости, но не должна превышать 30000 руб. за кв. м. площади объекта.
***
Постановление Правительства Республики Южная Осетия
О внесении изменений в Постановления Правительства Республики Южная Осетия от 23 ноября 2010 года № 199 и 15 февраля 2011 года № 27
В связи с завершением обустройства автомобильной дороги, позволяющей осуществлять круглогодичное сообщение между городом Цхинвалом и селом Арцев, исключающее социально-экономическую зависимость жителей села Арцев от Грузии, в целях обеспечения безопасности Республики Южная Осетия и надежной охраны Государственной границы, Правительство Республики Южная Осетия постановляет:
1. В пункте 1 Приложения № 1 к Постановлению Правительства Республики Южная Осетия от 15 февраля 2011 года № 27 «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Южная Осетия от 23 ноября 2010 года №119 «О пунктах пропуска через государственную границу Республики Южная Осетия и местах пересечения государственной границы Республики Южная Осетия» и пункте 2 Приложения № 1 к Постановлению Правительства Республики Южная Осетия от 23 ноября 2010 года № 119 «О пунктах пропуска через государственную границу Республики Южная Осетия и местах пересечения государственной границы Республики Южная Осетия» позиции «Арцев» исключить.
2. Комитету государственной безопасности Республики Южная Осетия совместно с Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Республике Южная Осетия обеспечить перестройку охраны государственной границы на Арцевском направлении.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 15 октября 2012 года.
Председатель Правительства Республики Южная Осетия Р. ХУГАЕВ
г.Цхинвал, 28 сентября 2012 года
***
Распоряжение Правительства Республики Южная Осетия
Об изменении ведомственной подчиненности государственных унитарных предприятий «СМУ № 1» и «СМУ Ирстрой»
В соответствии с Законом Республики Южная Осетия от 16 июля 2003 года «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в целях наиболее эффективной работы государственных унитарных предприятий «СМУ № 1» и «СМУ Ирстрой»:
1. Изменить ведомственное подчинение государственных унитарных предприятий «СМУ №1» и «СМУ Ирстрой» путем выведения их из ведомственного подчинения Министерства экономического развития Республики Южная Осетия и передачи в ведомственное подчинение Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Южная Осетия.
2. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Южная Осетия совместно с Министерством экономического развития Республики Южная Осетия осуществить организационно-правовые мероприятия по переподчинению государственных унитарных предприятий «СМУ №1» и «СМУ Ирстрой».
3. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Южная Осетия:
– перезаключить трудовые договоры с руководителями государственных унитарных предприятий «СМУ №1» и «СМУ Ирстрой»;
– утвердить новые редакции уставов государственных унитарных предприятий «СМУ №1» и «СМУ Ирстрой».
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на первого заместителя председателя Правительства Республики Южная Осетия (Мелкоев Г.М.).
Председатель Правительства Республики Южная Осетия Р. ХУГАЕВ
г.Цхинвал, 28 сентября 2012 года
***
Распоряжение Правительства Республики Южная Осетия
О внесении изменений в Распоряжение Правительства Республики Южная Осетия от 13 августа 2012 года № 171 «Об утверждении состава Республиканской жилищной комиссии»
Внести в состав Республиканской жилищной комиссии, утвержденной Распоряжением Правительства Республики Южная Осетия от 13 августа 2012 года № 171 «Об утверждении состава Республиканской жилищной комиссии» следующие изменения:
а) исключить из состава Республиканской жилищной комиссии Дзагоева Эдуарда Николаевича;
б) включить в состав Республиканской жилищной комиссии Остаеву Зарину Ацамазовну – заместителя председателя Комитета государственного имущества и земельных отношений Республики Южная Осетия.
Председатель Правительства Республики Южная Осетия Р. ХУГАЕВ
г.Цхинвал, 28 сентября 2012 года
***
Постановление Правительства Республики Южная Осетия
О распространении п. 1 Постановления Правительства Республики Южная Осетия №27 от 30 октября 2009 года «Об установлении надбавки к тарифной ставке (окладу) работникам сферы образования, культуры и здравоохранения Республики Южная Осетия» на работников сельского хозяйства бюджетной сферы
Правительство Республики Южная Осетия постановляет: распространить с 1 сентября 2012 года действие п.1 Постановления Правительства Республики Южная Осетия №27 от 30 октября 2009 года «Об установлении надбавки к тарифной ставке (окладу) работникам сферы образования, культуры и здравоохранения Республики Южная Осетия» на работников сельского хозяйства, заработная плата которых устанавливается на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы.
Председатель Правительства Республики Южная Осетия Р. ХУГАЕВ
г.Цхинвал, 28 сентября 2012 года
***
Распоряжение Правительства Республики Южная Осетия
О предоставлении государственной гарантии Наблюдательному совету при Президенте Республики Южная Осетия по целевому и рациональному использованию средств, поступивших на специальный счет в ОАО «Акционерный сберегательный банк» Республики Южная Осетия для оказания помощи пострадавшим в ходе августовских событий 2008 года
Предоставить государственную гарантию Наблюдательному совету при Президенте Республики Южная Осетия по целевому и рациональному использованию средств, поступивших на специальный счет в ОАО «Акционерный сберегательный банк» Республики Южная Осетия для оказания помощи пострадавшим в ходе августовских событий 2008 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств государственного унитарного предприятия «Управление по восстановлению объектов жилого фонда Республики Южная Осетия» по возврату в июне 2013 года предоставляемой беспроцентной ссуды в размере 33 000 000 (тридцати трех миллионов) рублей за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2013 год.
Председатель Правительства Республики Южная Осетия Р. ХУГАЕВ
г.Цхинвал, 28 сентября 2012 года
***
Распоряжение Правительства Республики Южная Осетия
О создании рабочих комиссий по проведению реорганизационных мероприятий в Министерстве экономического развития Республики Южная Осетия, Комитете по геологии, геодезии, картографии, экологии и природопользовании Республики Южная Осетия и Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Южная Осетия
Во исполнение Указа Президента Республики Южная Осетия от 19 сентября 2012 года № 231 «О некоторых вопросах структуры исполнительных органов государственной власти Республики Южная Осетия»:
1. Министерству экономического развития Республики Южная Осетия создать рабочую комиссию по выделению из своего состава структурных подразделений в сфере промышленности, транспорта и энергетики в Комитет промышленности, транспорта и энергетики Республики Южная Осетия и совместно представить разделительный баланс на утверждение Правительства Республики Южная Осетия в срок до 15 октября 2012 года.
2. Комитету по геологии, геодезии, картографии, экологии и природопользования Республики Южная Осетия и Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Южная Осетия создать рабочие комиссии по выделению из своего состава структурных подразделений в сфере общего строительного надзора, а также совместно с Комитетом экологического, технологического и строительного надзора Республики Южная Осетия представить разделительные балансы на утверждение Правительства Республики Южная Осетия в срок до 15 октября 2012 года.
3. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Южная Осетия создать рабочую комиссию по выделению из своего состава структурного подразделения в сфере общего строительного надзор, а также совместно с Комитетом экологического, технологического и строительного надзора Республики Южная Осетия представить разделительный баланс на утверждение Правительства Республики Южная Осетия в срок до 15 октября 2012 года.
Председатель Правительства Республики Южная Осетия Р. ХУГАЕВ
г.Цхинвал, 28 сентября 2012 года
***
Постановление Правительства Республики Южная Осетия
О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Южная Осетия от 13 мая 2011 года № 72 «О создании Республиканского государственного унитарного предприятия «Водоканал»
Правительство Республики Южная Осетия постановляет:
1.Внести в Постановление Правительства Республики Южная Осетия от 13 мая 2011 года № 72 «О создании Республиканского государственного унитарного предприятия «Водоканал» следующие изменения:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что Республиканское государственное унитарное предприятие «Водоканал» находится в ведомственном подчинении Администрации города Цхинвала»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Администрации города Цхинвала в недельный срок утвердить в новой редакции Устав и зарегистрировать его в соответствии с действующим в Республике Южная Осетия законодательством».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Республики Южная Осетия (Мелкоев Г.М.).
Председатель Правительства Республики Южная Осетия Р. ХУГАЕВ
г.Цхинвал, 28 сентября 2012 года
